Załącznik nr 2 do SIWZ
advertisement
ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ P R O J E K T UMOWA NR......../...... zawarta w dniu ............................ pomiędzy Gminą Strzelce Wielkie z siedzibą w Strzelcach Wielkich, ul. Częstochowska 14, 98-337 Strzelce Wielkie reprezentowaną przez Wójta Gminy Janusza Komara, zwanego w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM oraz ………………………………………………………………………………………… z siedzibą w ...........przy ul……. wpisaną do ................ prowadzoną przez : pod numerem..................................zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ reprezentowanym przez : 1.................................. uprawnionym do wykonywania dostaw objętych niniejszą umową na podstawie złożenia najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym nr................................ ogłoszonym dnia................ , otwarcie ofert w dniu ........................................................... §1 1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych, nie używanych, nie będących przedmiotem ekspozycji następujących instrumentów muzycznych oraz sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Strzelce Wielkie. 1.1. Trąbka B - 5 sztuk 1.2. Tuba Eb - 1 sztuka 1.3. Euphonium Bb(tenor horn) - 4 sztuki 1.4. Lira marszowa - 1 sztuka 1.5. Puzon tenorowy - 2 sztuki 1.6. Saksofon altowy - 1 sztuka 1.7. Saksofon tenorowy - 1 sztuka 1.8. Flet poprzeczny - 2 sztuki 1.9. Saksofon barytonowy - 1 sztuka 1.10. Gitara basowa - 1 sztuka 1.11. Wzmacniacz do gitary basowej - 1 sztuka 1.12. Zestaw tomów marszowych - 1 sztuka 1.13. Gwizdek orkiestrowy - 1 sztuka 1.14. Zestaw talerzy marszowych – 1 sztuka 1.15. Basowy bęben marszowy – 1 szt 1.16. Werbel marszowy – 1 sztuka 1.17. Zestaw perkusji akustycznej – 1 sztuka 1.18. Zestaw blach perkusyjnych – 1 sztuka 2.1. Kolumna estradowa aktywna – 2 sztuki 2.2. Mikser estradowy – 1 sztuka 2.3. Statyw kolumnowy – 2 sztuki 2.4. Mikrofon bezprzewodowy – 1 sztuka 2. Szczegółowy wykaz dostarczanych instrumentów dętych oraz nagłośnienia wraz z cenami zawiera oferta złożona w postępowaniu przetargowym stanowiąca załącznik nr 1 do umowy. 3. Zakup instrumentów muzycznych oraz nagłośnienia następuje w ramach projektu pod nazwą: ,, Wyposażenie w instrumenty muzyczne oraz sprzęt nagłośnieniowy Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Strzelce Wielkie” w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury z wykorzystaniem środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. §2 1. Realizacja niniejszej umowy - dostawa całości przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do dnia 12 czerwca 2013 r. Brak realizacji umowy w zakładanym terminie upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. W przypadku zaistnienia takiej okoliczności mają zastosowanie zapisy dotyczące kar umownych. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia instrumentów muzycznych przez własnych fachowców pod względem technicznym i funkcjonalnym w siedzibie Zamawiającego. 3. Odbiór instrumentów dokonywany jest na podstawie pisemnego protokołu przyjęcia instrumentów. Protokół zostanie podpisany przez Zamawiającego. 4. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. 6. Wykonawca, wraz z dostarczanymi instrumentami zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi /jeśli są wymagane/ i konserwacji instrumentów oraz kart gwarancyjnych. §3 1. Za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie w kwocie: .................................... złotych brutto ( słownie: ......... ). 2. Cena określona w ustępie 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie łączne koszty związane z realizacją zamówienia w tym: ewentualne cło, koszty odpowiedniego opakowania i ubezpieczenia instrumentu muzycznego oraz nagłośnienia w czasie dostawy, koszty transportu i dostawy instrumentów do siedziby Zamawiającego, itp. 3. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 14 dni od przedstawienia faktury po całkowitej realizacji zamówienia potwierdzonej końcowym odbiorem przedmiotu dostawy. §4 1. Wykonawca dla dostarczanych instrumentów udziela Zamawiającemu .................... miesięcy gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i na zasadach określonych w wydanych w momencie dostawy kartach gwarancyjnych z jednoczesnym zastrzeżeniem zapisów niniejszego paragrafu. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i wady prawne dostarczanych Towarów. 3. Pojęcie „Towary" oznacza rzeczy, prawa lub inne dobra których dostawa jest przedmiotem zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność Towarów z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dostarczanych towarów, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej , w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na zanika towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzaniem Towarów do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów. 7. Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany Towarów na wolne od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy Towarów, w zależności od wyboru Zamawiającego w terminie określonym w pkt.8 niniejszego paragrafu, a Wykonawca zobowiązany jest dokonać tej naprawy na swój koszt w powyższym terminie. 8. Termin na wymianę lub naprawę Towarów wynosi 21 dni licząc od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki, dokonanego za pomocą faksu lub e-maila. 9. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w Towarach w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne towarów powstałe z przyczyn za które odpowiada Wykonawca po warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 10. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych przez niewłaściwe użytkowanie instrumentów muzycznych. 11. Każda naprawa trwająca powyżej 21 dni w okresie gwarancji, przedłuża okres gwarancji o czas w jakim była dokonywana naprawa. 12. Wykonawca zapewni instrumenty zastępcze o klasie nie gorszej niż zaoferowany w umowie na okres trwania naprawy, jeśli naprawa trwa dłużej niż 21 dni od daty zgłoszenia albo do wymiany instrumentu na nowy. 13. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisowych w ramach udzielonej gwarancji. 14. Wszystkie naprawy gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dokonać w autoryzowanych punktach serwisowych. 15. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość świadczenia płatnego serwisu pogwarancyjnego. 16. W ramach serwisu Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 16.1. naprawy instrumentów, 16.2. niezbędnych i wymaganych przeglądów. 17. Serwis gwarancyjny wykonywany będzie przez.................................................................... 18. W przypadku dokonania wymiany przedmiotu umowy okres gwarancji liczony będzie od początku, tj. od daty jego wymiany. §5 1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy Strony ustalają w formie kar umownych. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: • 10.000,00 zł. gdy Zamawiający odstąpił od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, • 0,5 % wartości towaru nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości: 10.000,00 zł. gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 4. Strony zachowają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego zastrzeżone powyżej kary umowne. §6 Oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy: 1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (tym przypadku nie przysługują Wykonawcy kary umowne zastrzeżone w § 5 pkt 3). 2. Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy. §7 Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy Strony wyznaczają następujące osoby: 1. ...................................reprezentującego Wykonawcę - tel................................... 2.................................... reprezentującego Zamawiającego, tel.................... §8 1. Wszystkie spory wynikłe z wykonywania tej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego. 2. Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 3. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 113 poz.759/, Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Postępowania Cywilnego. §9 W sprawach nieuregulowania niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy dotyczące zamówień publicznych i kodeksu cywilnego. §10 1. Na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w SIWZ. 2. Wszelkie wprowadzane zmiany wymagają formy pisemnej. §11 Przedstawiciele oświadczają, że umowy. Wykonawcy i Zamawiającego wyszczególnieni we wstępie do niniejszej umowy, posiadają umocowania prawne pozwalające na prawomocne podpisanie niniejszej §12 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach poprawek - jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy, z mocą oryginału bez skreśleń. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
