Załącznik Nr 2 do SIWZ – Wzór (projekt) umowy Umowa na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych Nr _________________________________________ Zawarta w dniu ___-__-2010 r. w Toruniu, pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem przy Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON nr 010613083, NIP 526-19-33-940, reprezentowaną przez: 1) Andrzeja Grossa - Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Toruniu działającego w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 13 lipca 2009 r. ozn. GP-02021270/2009; 2) Illonę Olszewską - Kierownika Biura Finansowo-Księgowego Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Toruniu działającą w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 01 lipca 2009 r. ozn. GP - 02021-237/2009, zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, a - dla osoby prawnej, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców: firmą ____________________________________________________________________________ wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ___________, Wydział Gospodarczy pod Nr KRS ___________________________, o kapitale zakładowym ____________________ zł, posiadającą nr REGON _______________________________, NIP ____________________, z zarządem w składzie: 1. _________________________________________________________________________ 2. _________________________________________________________________________ reprezentowaną przez: ___________________________________________________________ - a dla osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą (także w formie spółki cywilnej): wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej _____________________________________ w imieniu której działa: __________________________________________________________ zwanym dalej „WYKONAWCĄ”. W wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., poz. 223, poz. 1655 ze zm.), pomiędzy stronami została zawarta umowa o następującej treści: §1 Przedmiot Umowy 1. WYKONAWCA zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w ilości i asortymencie wskazanym w Załączniku Nr 1 do Umowy (ofercie wybranego Wykonawcy), zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załącznik nr 2 do Umowy) oraz odebrania zużytych materiałów z przeznaczeniem do utylizacji lub recyklingu i ich utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach z dn. 27.04.2001 r. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami, a ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest dostarczone materiały odebrać i zapłacić WYKONAWCY umówioną cenę. 2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony, rozładowany i wniesiony do pomieszczeń wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO w jego siedzibie oraz w siedzibach biur powiatowych na koszt i ryzyko WYKONAWCY. 3. WYKONAWCA oświadcza, że jest uprawniony do sprzedaży materiałów będących przedmiotem umowy oraz posiada uprawnienia do odbioru zużytych materiałów eksploatacyjnych oraz ich transportu z przeznaczeniem do utylizacji lub recyklingu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27-04-2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami). §2 Określenie ceny przedmiotu 1. Łączną wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 strony ustalają na kwotę ____________ zł brutto (słownie: _____________________________________ zł). 2. Na łączną wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 składają się ceny jednostkowe poszczególnych materiałów określonych w Załączniku Nr 1 pomnożone przez ilości tych materiałów. §3 Warunki odbioru 1. Materiały eksploatacyjne będą dostarczane sukcesywnie, częściami w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia przez ZAMAWIAJĄCEGO zamówienia w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu albo e-maila, w godz. 8: 30 – 15:00. 2. Wydanie i dostarczenie materiałów eksploatacyjnych każdorazowo zostanie potwierdzone protokółem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony. 3. Z chwilą podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego prawo własności do materiałów będących przedmiotem umowy, korzyści i ciężary z nimi związane jak również ryzyko przypadkowej ich utraty lub uszkodzenia przechodzą na ZAMAWIAJĄCEGO. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości zamówionych w danej partii materiałów, lecz nie później niż na 2 dni przed planowanym terminem dostarczenia w/w materiałów. Zmiany te, w formie pisemnych zamówień nie mogą przekroczyć łącznej wartości przedmiotu umowy, określonej w § 2 ust. 1. 5. Miejscem dostaw będzie siedziba Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Toruniu, ul. Dąbrowskiego 4, z tym zastrzeżeniem, że jednorazowo w czasie trwania umowy WYKONAWCA dostarczy określoną w złożonym przez ZAMAWIAJĄCEGO zamówieniu, w trybie § 3 ust. 1 do umowy, partie zakupionych materiałów eksploatacyjnych do miejsca siedzib 19 biur powiatowych. Miejsca siedzib biur powiatowych podano w SIWZ (załącznik nr 2 do umowy). Postanowienia z ust. 2 § 3 mają zastosowanie także w przypadku dostarczenia towaru do każdego miejsca siedziby biura powiatowego. 6. Zamawiający może odstąpić od całości lub części umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zaistnieją istotne okoliczności powodujące, że wykonanie całej lub części umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 7. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 6, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. §4 Płatności 1. Strony ustalają, że zapłata za materiały eksploatacyjne będzie następować na podstawie faktur VAT wystawionych w terminie 7 dni po dostarczeniu każdej zamówionej partii. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi protokół zdawczo-odbiorczy. Fakturę należy wystawić na Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, NIP 526-19-33-940, a dostarczyć do KujawskoPomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu. 2. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy WYKONAWCY w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez ZAMAWIAJĄCEGO. Za dzień spełnienia świadczenia przez ZAMAWIAJĄCEGO przyjmuje się dzień obciążenia jego rachunku bankowego. §5 Usuwanie wad przedmiotu umowy 1. W przypadku dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU materiałów z wadami ZAMAWIAJĄCEMU przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi określone w Kodeksie cywilnym, z tym, że usuwanie wad i ich zgłaszanie odbywać się będzie w sposób następujący: a) gdy dostarczone materiały będą posiadały wady, WYKONAWCA zobowiązuje się do wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad w terminie 3 dni od momentu zgłoszenia reklamacji pisemnie lub za pośrednictwem faksu; b) ZAMAWIAJĄCY może zgłaszać wady materiałów w terminie 1 miesiąca od dnia ich stwierdzenia, zachowując uprawnienie wskazane w punkcie a) ust. 1 § 5. c) ZAMAWIAJĄCY może wyrazić zgodę na inny niż wskazany w punkcie a) ust. 1 § 5. sposób usunięcia wad przez WYKONAWCĘ. §6 Kary umowne 1. W przypadku nie dostarczenia materiałów eksploatacyjnych w terminie ustalonym w § 3 ust.1 do miejsc określonych w § 3 ust. 5, WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % łącznej ceny przedmiotu umowy brutto, określonej w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. 2. W przypadku nie usunięcia braków ilościowych i asortymentowych stwierdzonych przy odbiorze towaru oraz nie dokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w terminie 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji, ZAMAWIAJĄCY może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny, może także nie skorzystać z tego uprawnienia i zażądać od WYKONAWCY zapłaty kary umownej a WYKONAWCA zobowiązuje się ją zapłacić w wysokości 0,1 % łącznej ceny przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 2 ust 1, za każdy dzień opóźnienia. 3. W przypadku określonym w ust 1 i 2, gdy opóźnienie przekroczy 20 dni. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 20 % łącznej ceny przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1. 4. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną. §7 Rozstrzyganie sporów 1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, strony będą starały się rozstrzygnąć w drodze negocjacji i porozumienia. 2. W razie braku porozumienia spory będą podlegać rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Kujawsko-Pomorskiego Oddziału ZAMAWIAJĄCEGO. §8 Postanowienia końcowe WYKONAWCA zobowiązuje się do nie zatrudniania w wykonaniu niniejszej umowy w charakterze pracowników i podwykonawców osób zatrudnionych u ZAMAWIAJĄCEGO, pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto w terminie i na rachunek wskazany przez Zamawiającego. §9 Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. § 10 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia SIWZ oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. § 11 Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 12 Załączniki nr 1 i nr 2 do umowy stanowią jej integralną część. § 13 1. Umowa zostaje zawarta i obowiązuje od daty jej podpisania tj. dnia od ___-__-2010 r. do dnia 30 grudnia 2010 r., z zastrzeżeniem ust.2. 2. Umowa rozwiązuje się w chwili wyczerpania asortymentu określonego w Załączniku nr 1. § 14 Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach jeden WYKONAWCY i trzy dla ZAMAWIAJĄCEGO. Załącznik 1 – oferta wybranego Wykonawcy Załącznik 2 – SIWZ (kopia) WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY ______________ ________________ dla