Projekt umowy

(Projekt)
Załącznik nr 7 do SIWZ
UMOWA Nr : …./2014
na usługę Nadzoru Inwestorskiego
zawarta, w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych(t.j.Dz.U. z 2013r., poz.907 ze zm.),
dnia ……………………… 2014r. w Urzędzie Gminy Hanna, 22-220 Hanna 43B, pomiędzy:
Gminą Hanna, 22-220 Hanna 43B, reprezentowaną przez Wójta Gminy Hanna– Grażyną
Kowalik, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Urszuli Grobelko, REGON 030237517,
NIP 565-14-47-839, zwaną dalej Zamawiającym,
a
Firmą / Panem………………………………………………………………………………….
REGON…………………,NIP……………………….,
reprezentowana
przez
……………………………. , zwaną dalej Wykonawcą,
została zawarta umowa o
następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi Nadzoru Inwestorskiego projektu
pn. „Ochrona ekosystemów doliny rzeki Bug na pograniczu Polski-Białorusi i Ukrainy”,
realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-BiałoruśUkraina. Priorytet 2. Poprawa jakości życia. Działanie 2.1. Ochrona środowiska na obszarze
przygranicznym, realizowanego na podstawie Umowy Grantowej- Działania Zewnętrzne Unii
Europejskiej – IPBU.02.01.00-06-489/11-00.
2. Usługa Nadzoru Inwestorskiego zwana dalej jest „zamówieniem”, świadczący usługę
Nadzoru zwany dalej
„ Wykonawcą” lub „Inspektorem Nadzoru” , Partner WiodącyGmina Hanna dalej zwana „Zamawiającym”
3. Zamówienie polega na Nadzorze Inwestorskim realizowanego, sprawowanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o specjalności instalacyjno-inżynieryjnej – instalacje
sanitarne.
4.
Inspektor Nadzoru sprawuje Nadzór Inwestorski nad robotami konstrukcyjnobudowlanymi oraz instalacji elektrycznych, o ile posiada takie uprawnienia.
5. W przypadku braku uprawnień z branży budowlanej czy elektrycznej, wówczas w ramach
zaoferowanej ceny zatrudnia osoby posiadające uprawnienia wykonawcze do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży konstrukcyjno-budowlanej
oraz instalacyjno-inżynierskiej instalacje elektryczne.
6. Wykonawca będzie sprawował osobisty nadzór inwestorski nad realizowanymi robotami
związanymi z budową kanalizacji sanitarnej w Kuzawce i Hannie (Piaski) oraz modernizacjąrozbudową oczyszczalni ścieków w Hannie.
1
7. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ).
8. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Oferta Wykonawcy, Projekty BudowlanoWykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiary Robót,
stanowią integralną część niniejszej umowy.
§2
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania opisany w § 1 przedmiot umowy.
§3
Termin wykonania zamówienia
1.
Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem
podpisania umowy na świadczenie usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2.
Termin zakończenia zamówienia będącego przedmiotem umowy nastąpi nie później
niż do 21 sierpnia 2015r.
§4
Zobowiązania Zamawiającego
1.
W ciągu trzech dni od daty spisania umowy, Zamawiający protokólarnie wprowadzi
Wykonawcę na teren budowy.
2.
Przekaże Wykonawcy po jednym egzemplarzu dokumentację projektową zadania,
specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
3.
Zamawiający zobowiązuje się dokonywać komisyjnych odbiorów robót w terminie 7
dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
§5
Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy
Do zakresu obowiązków Inspektora Nadzoru należy:
1.Reprezentowanie Zamawiającego na placu budowy, sprawowanie kontroli zgodności z
dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi
Normami, kontrola jakości robót , wbudowywanych materiałów i urządzeń ( czy posiadają
stosowne aprobaty , certyfikaty, atesty).
2.Niedopuszczenie do zastosowania materiałów i urządzeń wadliwych, z usterkami,
niedopuszczanych do stosowania w budownictwie.
3.Kontrola wykonania, kompletności i szczelności sieci, przyłączy, urządzeń itp. ulegających
zakryciu czy zanikowi.
4.Odbiory robót ulegających zakryciu czy zanikowi, sporządzenie na tą okoliczność
protokołów i wpisów do dziennika budowy.
5.Uczestnictwo, potwierdzone stosowną notatką oraz wpisami do dziennika budowy, w
próbach technicznych urządzeń , instalacji , przewodów.
2
wypłaty wynagrodzenia w trzech transzach, z których pierwsza w wysokości 30%
wynagrodzenia całkowitego zostanie zapłacona po rozliczeniu I-szej płatności projektu, druga
w wysokości 30% wynagrodzenia całkowitego zostanie wypłacona po rozliczeniu II-giej
płatności projektu i trzecia w wysokości 40% wynagrodzenia całkowitego po rozliczeniu
końcowej płatności projektu.
6.Przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów końcowych poszczególnych elementów
robót kwalifikujących się do płatności cząstkowych, sprawdzenie dokumentacji
powykonawczej oraz kosztorysów powykonawczych w zgodności z zakresem rzeczowym
wykonanych i odebranych robót.
7.Pisemne potwierdzanie usunięcia wcześniej stwierdzonych wad i usterek w wykonawstwie
robót czy instalacji urządzeń.
8.Bieżące informowanie Zamawiającego na piśmie o przebiegu prac, o wszystkich faktach
mających znaczenie dla realizowanego projektu, a zwłaszcza o wszystkich zagrożeniach
terminów zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
9.Przedłożenie Zamawiającemu na piśmie sprawozdania z zrealizowanego projektu, a
szczególnie o napotkanych problemach natury technicznej jak i problemach przy podłączaniu
użytkowników do sieci.
10.Bieżąca współpraca z Kierownikami Budowy i Robót oraz Autorami projektów
technicznych, sprawdzanie prowadzenia Dziennika Budowy.
11. Współpraca z Koordynatorem Projektu oraz na żądanie Audytora z Zespołem
Audytorskim w trakcie wykonywania audytów;
12. Po zakończeniu realizacji inwestycji przygotowanie i udział w odbiorach końcowych,
sprawdzenie dokumentacji powykonawczej , w tym kosztorysowej pod kątem ich zgodności z
zakresem wykonanych robót.
13.Na żądanie Audytora udzielenie pomocy technicznej przy kontroli wykonanych robót u
Partnera Projektu na miejscu;
14. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny będzie uczestniczył w przeglądach
gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
Inspektor Nadzoru ma prawo:
1. Kierownikowi Budowy wydawać, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
polecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń wykonania prób lub
badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz
przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz
urządzeń technicznych.
2. Żądać od Kierownika Budowy lub Kierowników Robót dokonania poprawek bądź
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych
robót budowlanych czy montażowych w przypadku, gdy ich dalsza kontynuacja
mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z
projektem lub pozwoleniem na budowę.
3
§6
Podwykonawstwo
1.Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcom do wykonania części usługi, której nie
wskazał w swojej ofercie.
2. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 , Zamawiający może wypowiedzieć
Wykonawcy umowę ze skutkiem natychmiastowym i zażądać zapłaty kary umownej w
wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 10.
§7
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Wykonawca
otrzyma zaoferowane wynagrodzenie całkowite w kwocie:………………………… zł,
(słownie; ………………………………………………………………………………. zł).
2. Wynagrodzenie opisane w ust. 1 zostanie Wykonawcy wypłacone w trzech transzach, z
których pierwsza w wysokości 30% wynagrodzenia całkowitego zostanie zapłacona po
rozliczeniu I-szej płatności projektu, druga w wysokości 30% wynagrodzenia całkowitego
zostanie wypłacona po rozliczeniu II-giej płatności projektu i trzecia w wysokości 40%
wynagrodzenia całkowitego po rozliczeniu końcowej płatności projektu.
3. Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w wysokości 23% .
4. Zaoferowane wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiającego i uwzględnia wszystkie koszty i opłaty związane z należytym
wykonaniem umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ……………….
6. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek
bankowy, na podstawie podpisanych przez strony protokołów odbioru raportów, w
terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury .
7. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
§8
Umowne prawo odstąpienia od umowy
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1.Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni.
2. Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z ustaleniami niniejszej
Umowy, dopuszcza wykonywanie robót niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
przepisami prawa.
4
3.Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie
wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić.
4. W przypadku dopuszczenia do zastosowania materiału nieposiadającego atestu, certyfikatu
lub aprobaty technicznej, wymaganych przez odpowiednie przepisy.
5. Utraty uprawnień przez Wykonawcę w czasie trwania umowy.
6. Z chwilą rozpoczęcia likwidacji firmy Wykonawcy, złożenie wniosku o ogłoszenie
upadłości, złożenie oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego.
7. Narażenia Zamawiającego na szkody, utratę dobrego imienia z winy Wykonawcy.
§9
Zmiana umowy
1.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, z poszanowaniem
postanowień art. 144 ust.1 ustawy-Pzp, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.
Zmiany zawartej umowy Zamawiający przewiduje tylko w następujących sytuacjach:
1) w przypadku, gdy nastąpi zmiana w przepisach dotyczących realizacji projektów w
ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina 20072013,a zmiany te wymuszają zmianę postanowień umowy;
2) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym ustawowej
stawki podatku VAT;
3) zmiany terminów i warunków realizacji umowy spowodowanych działaniem siły
wyższej tj. nieprzewidzianych zdarzeń i okoliczności, całkowicie niezależnych od
stron, których mimo należytej staranności nie można było przewidzieć przed
wszczęciem postepowania o udzielenie zamówienia. Do nieprzewidzianych
zdarzeń i okoliczności należy przypisać;-zdarzenia związane z działaniem siły
natury nietypowe dla tego obszaru np. długotrwałe trwające ponad przeciętność
opady, powódź,- występowanie chorób zakaźnych prowadzących do powstania
stref zamkniętych na obszarze objętym realizacją projektu ;- działania wojenne,
strajki, zamieszki , które uniemożliwiają lub spowalniają realizację projektu; wstrzymanie przez służby archeologiczne lub konserwatorskie wykonywania prac
ziemnych;
4) Strony z chwilą powzięcia wiedzy o zaistnieniu siły wyższej, zobowiązują się do
niezwłocznego wzajemnego , pisemnego powiadamiania się o tym fakcie, pod
rygorem nieuwzględnienia tej siły jako okoliczności wyłączającej
odpowiedzialność Strony.
5) zmiany wskutek wystąpienia innych okoliczności nie wynikających z winy
Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności
nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie
5
6) zamówienia publicznego, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy
byłoby bez tych zmian niemożliwe lub te są korzystne dla Zamawiającego.
§ 10
Kary umowne
1. W razie naruszenia postanowień § 6 ust.1 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia całkowitego.
2. W razie odstąpienia od umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy, Wykonawca
będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia
całkowitego brutto.
3. W razie nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania Nadzoru Inwestorskiego w
wyznaczonym terminie z winy Wykonawcy, za każdy dzień takiej zwłoki zostanie
naliczona kara umowna w wysokości 0,5% wynagrodzenia transzy brutto, przewidzianej
dla danej płatności.
§ 13
Postanowienia końcowe
1.Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy
Kodeks cywilny o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.
§ 15
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) Oferta Wykonawcy .
2) SIWZ wraz z załącznikami
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
4) Projekty Techniczno-Wykonawcze.
5) Przedmiary Robót.
………………………………………..
/Zamawiający/
………………………………….
/Wykonawca/
6
7