Microsoft Word - Umowa-projekt

UMOWA NR …………
O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
zawarta w dniu …………………. we Wrocławiu pomiędzy:
Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu - ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław,
NIP 5250010976, REGON 10344708 - reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Prezesa Agencji
Nieruchomości Rolnych z dnia 12 lutego 2016 r. nr BP.ZP.0141.39.2.174(5).2016.AP przez Dyrektora
Oddziału Terenowego ANR we Wrocławiu, zastępowanego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 12
lutego 2016 r. nr WR.SOP.0141.2.8.2016.KM przez Pana Bogusława Witkowskiego – Zastępcę
Dyrektora Oddziału Terenowego, przy akceptacji Pana Witolda Mieszczaka – Głównego Księgowego
- zwaną dalej Zamawiającym,
a
………………z siedzibą w …………………………. wpisaną do rejestru ……………………………,
NIP: …………………….., REGON: …………………., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:
…………….
 będącym/niebędącym czynnym płatnikiem podatku VAT,
 będącym/niebędącym "przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi" w rozumieniu art. 1 pkt 1b
ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Niniejsza umowa nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 przedmiotowej ustawy.
Wobec powyższego strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
Przedmiotem zamówienia jest:
1) zainstalowanie i uruchomienie przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od daty podpisania
umowy, łącza telekomunikacyjnego umożliwiającego korzystanie z sieci Internet o minimalnych
parametrach technicznych łącza oraz adresie instalacji określonych w załączniku nr 1,
2) zapewnienie Zamawiającemu przez Wykonawcę stałego oraz nieprzerwanego dostępu do sieci
Internet przez okres 12 miesięcy od dnia uruchomienia łącza określonego w pkt 1.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług opisanych w § 1 pkt 2 w taki sposób, aby
maksymalny dopuszczalny czas braku dostępu do sieci Internet w miesiącu nie przekroczył 3 godzin.
Niedotrzymanie któregokolwiek z parametrów technicznych łączy opisanych w załączniku nr 1 jest
traktowane jako brak dostępu do sieci Internet.
2. O każdej planowanej przerwie w dostępie do usługi Wykonawca będzie informował Zamawiającego
z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
3. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu czynnych przez 24 godziny na dobę
numerów telefonu, faksu i adresu e-mail, pod które Zamawiający będzie mógł zgłaszać w czasie
trwania umowy wszelkie problemy związane z dostępnością usług.
4. Świadczenie usług będących przedmiotem umowy następować będzie zgodnie z postanowieniami
umowy oraz regulaminu usług telekomunikacyjnych Wykonawcy z tym zastrzeżeniem,
że pierwszeństwo zastosowania mają postanowienia umowy. Regulamin ten stanowi załącznik nr 3
do umowy.
§3
STRONA 1
1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi netto …… zł
(słownie: ………………………. złotych). Do wynagrodzenia netto będzie doliczany podatek VAT
w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktur przez Wykonawcę.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za realizację umowy w następujący sposób:
1) kwotę netto ……………. zł powiększoną o wartość podatku VAT, Zamawiający przeleje na
konto Wykonawcy po zainstalowaniu łączy telekomunikacyjnych zgodnie z § 1 pkt. 1, w terminie
21 dni od daty wystawienia faktury VAT, pod warunkiem jej dostarczenia przez Wykonawcę nie
później niż w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia. Podstawą wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcę jest podpisanie przez Strony protokołu instalacji,
2) pozostałą część wynagrodzenia Zamawiający będzie przelewał na konto Wykonawcy w 12
(dwunastu) równych comiesięcznych opłatach abonamentowych, każda w wysokości netto
…………. zł powiększonej o wartość podatku VAT, w terminie 21 dni od daty doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktury wystawiane będą po zakończeniu każdego
kolejnego miesiąca kalendarzowego, w którym świadczone były usługi.
3. Zapłatę uważa się za dokonaną w dniu, w którym rachunek Zamawiającego zostanie obciążony kwotą
przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
§4
1. W przypadku braku dostępu do Internetu przez okres powyżej 3 godzin w danym miesiącu, która jest
niezawiniona przez Zamawiającego, ani nie jest spowodowana siłą wyższą Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości wyliczonej według wzoru:
K = 150% * n * (R / 720)
gdzie:
K - wysokość miesięcznej kary umownej w złotych
n - ilość godzin niedostępności usługi w miesiącu rozliczeniowym
R - wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej netto w złotych określona w §3 ust. 2 pkt. 2 umowy
720 - przyjęta całkowita liczba godzin w miesiącu.
2. Strony ustalają, że okres braku dostępu do sieci Internet rozpoczyna się z chwilą zawiadomienia
Wykonawcy o tym fakcie za pomocą jednego ze sposobów, o których mowa w §2 ust. 3.
3. Do okresu braku dostępu do sieci Internet nie wlicza się czasu niedostępności usługi spowodowanej
zaistnieniem siły wyższej lub okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości umowy, określonej
w §3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji usługi o której mowa §1 pkt 1.
5. Kary umowne mogą być potrącane z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca
wyraża zgodę.
6. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją pełnej poniesionej przez Zamawiającego szkody,
Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie uzupełniające, dochodzone na zasadach ogólnych
Kodeksu cywilnego.
7. Za zwłokę w terminowym uregulowaniu płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki
ustawowe od kwoty zapłaconej po terminie.
§5
1. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że usługi opisane w §1 umowy
będą przez Zamawiającego wykorzystywane zgodnie z obowiązującym prawem, do prowadzenia
działalności statutowej, a prawidłowe funkcjonowania usług będących przedmiotem Umowy
warunkuje możliwość prowadzenia działalności statutowej przez Zamawiającego.
STRONA 2
2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie urządzenia techniczne, które zainstaluje w miejscu zakończenia
łączy u Zamawiającego, w celu świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy,
stanowią własność Wykonawcy, bądź Wykonawca posiada do nich inny tytuł prawny. Wykonawca
zobowiązuje się do demontażu ww. urządzeń technicznych oraz usunięcia ich z siedziby
Zamawiającego po zakończeniu trwania umowy. Wykaz tych urządzeń jest zawarty w załączniku nr 2
do umowy.
3. Zamawiający oświadcza, że na czas trwania Umowy przejmuje odpowiedzialność za urządzenia
techniczne, które Wykonawca zainstaluje w miejscu zakończenia łączy u Zamawiającego
i zobowiązuje się nie wykonywać w tych urządzeniach żadnych modyfikacji.
4. Wykonawca oświadcza, że w związku z instalacją łączy i świadczeniem usług będących przedmiotem
niniejszej umowy, bierze na siebie pełną odpowiedzialność związaną z uzyskaniem dostępu
do budynków i możliwości instalacji przedmiotowych łączy.
5. Zamawiający oświadcza, że na czas instalacji zapewni Wykonawcy dostęp do pomieszczeń,
w których zakończenia łączy będą bezpośrednio zainstalowane.
6. Wykonawca oświadcza, że w związku z realizacją niniejszej umowy nie będzie domagał się
od Zamawiającego żadnych dodatkowych opłat, ponad wynagrodzenie Wykonawcy określone w §3
ust. 1 umowy i wynagrodzenie to obejmuje całość wykonania umowy.
1.
2.
3.
4.
§6
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy w czasie
trwania umowy wszystkie okresy braku dostępu do sieci Internet przekroczą łącznie 60 godzin.
Odstąpienie od umowy możliwe jest w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym
oraz w art. 145 Prawa zamówień publicznych, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości przez
zamawiającego o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. W takim przypadku Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie za usługi świadczone na rzecz Zamawiającego do momentu odstąpienia.
Rozwiązanie, wypowiedzenie, odstąpienia od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§7
1. Strony uzgadniają, że w przypadku wystąpienia siły wyższej, wykonywanie postanowień niniejszej
umowy może zostać zawieszone, a Strony w takim przypadku nie będą miały względem siebie
żadnych roszczeń.
2. Za wymienione w umowie przypadki „siły wyższej" uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które
występują niezależnie od woli Stron i po zawarciu niniejszej umowy, a którym Strona nie będzie
mogła zapobiec przy zastosowaniu należytej staranności, udaremniając całkowicie lub częściowo
wypełnienie zobowiązań umowy, jak np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk, wojna, mobilizacja,
działania wojenne wroga, embargo lub zarządzenie władz. Nie uznaje się za siłę wyższą braku siły
roboczej, materiałów, surowców, chyba że okoliczności te spowodowane są przez siłę wyższą. Za siłę
wyższą nie uznaje się działań operatora, będącego właścicielem łącz określonych w §1 ust. 1 umowy.
§8
1. Strony ustalają, że z ramienia Zamawiającego: Konrad Zawiski, tel. 505 273 524.
2. Ze strony Wykonawcy osobą koordynującą sprawy związane z realizacją umowy będzie ………….,
dane kontaktowe, których mowa w §2 ust. 3 są następujące tel……………….., fax
………………………, adres email ……………………………
§9
1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i
prawa telekomunikacyjnego.
STRONA 3
2. Ewentualne zmiany osób koordynujących, numerów telefonów oraz adresów siedziby
wymagają nie wymagają sporządzania aneksu do umowy, jednak Strony zobowiązane są do
pisemnego powiadamiania się o tych zmianach.
3. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla
siedziby Oddziału Zamawiającego.
4. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
§10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, a jeden egzemplarz Zamawiający.
Zamawiający
Wykonawca
Załączniki do umowy:
1) wymagania techniczne oraz adresy instalacji łącz dla usług telekomunikacyjnych,
2) wykaz urządzeń technicznych zainstalowanych przez Wykonawcę u Zamawiającego w miejscu
zakończenia łącz,
3) regulamin usług telekomunikacyjnych Wykonawcy.
STRONA 4