SA-2717-38/12 Załącznik nr 2 WZÓR Umowa o roboty nr

Załącznik nr 2
SA-2717-38/12
WZÓR
Umowa o roboty nr ......................
Zawarta w dniu............................w Toruniu pomiędzy:
Skarbem Państwa Nadleśnictwem Toruń w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Polna 34/38,
NIP: 879-018-04-13 zwanym w treści umowy Inwestorem, reprezentowanym przez :
...................................................................................
a ..........................................................
prowadzonego przez....................................pod numerem..........zwanym w treści
umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:
§1
W wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie publicznego zaproszenia do
składania ofert, Inwestor zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane:
„Przebudowę zjazdu oraz miejsc postojowych przy budynku Leśnictwa Janowo” zgodnie z
przedmiotem zamówienia opisanym projekcie budowlanym stanowiącym załącznik do zaproszenia do
składania ofert i przyjętą ofertą.
§2
1. Inwestor przekaże Wykonawcy protokolarnie teren pod roboty w dniu ..............2012 r.
2. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień................2012 r.
3. Termin zakończenia całości robót objętych niniejszą umową - do .............2012 r.
§3
1. Ogółem wartość zamówienia - przedmiotu umowy ustala się na kwotę: netto:...............zł
(słownie: ......................................................................złotych);
brutto:..............zł
(słownie: .......................................................................złotych);
Stawka podatku VAT w wysokości...........%
2. Wynagrodzenie ustalone w ust.1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym ustalanym na podstawie
kosztorysu ofertowego.
§4
Przedstawicielem Inwestora w zakresie właściwego wykonania i nadzoru nad Wykonawcą robót jest
..........................
§5
1. Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela w osobie:....................................
2. Przedstawiciel będzie reprezentował Wykonawcę na terenie prowadzonych robót.
3. Wykonawca w pełni odpowiada za czynności przedstawiciela.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty stosując materiały i wyroby budowlane własne
(zakupione przez siebie), dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania.
5. Wykonawca ma obowiązek wystąpić do zarządcy drogi o zezwolenie na prowadzenie robót w pasie
drogowym, zgodnie z art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
6. Wykonawca obowiązany jest przekazać do zastosowanych materiałów certyfikaty, deklaracje
zgodności oraz aprobaty techniczne.
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi/przy udziale
podwykonawcy w zakresie: ..........................................
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana
zgoda Inwestora.
3. Jeżeli Inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z
podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych
w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę
na zawarcie umowy.
4. Umowa o której mowa w ust. 2 i 3, powinna być dokonana w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§7
1. Inwestor zapewni Wykonawcy odpłatnie źródło poboru energii elektrycznej i wody
2. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie robót.
3. Inwestorowi przysługuje prawo kontroli procesu wykonania robót w trakcie ich realizacji. Jeżeli
Wykonawca będzie realizował roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Inwestor ma prawo
wezwać go do usunięcia wad lub zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni
termin, potwierdzając ten fakt na piśmie.
4. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt usunąć wady spowodowane przez siebie w trakcie
robót, dokonując poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, w terminie
wyznaczonym przez inspektora nadzoru.
5. Jeżeli wady nie zostaną usunięte w powyższym terminie Inwestor ma prawo zastosować kary
umowne zgodnie z § 10 pkt. 1 ppkt b) umowy oraz wyznaczy dodatkowy termin ich usunięcia.
6. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu usunięcia wad Inwestor ma prawo odstąpić od
umowy, uznając winę Wykonawcy za nienależyte wykonanie umowy oraz zastosować karę umowną
zgodnie z § 10 pkt. 1 ppkt c) umowy.
§8
1. Strony postanawiają, że wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy, płatne będzie na
podstawie faktury końcowej, którą Wykonawca przedłoży w terminie 7 dni po dokonaniu odbioru
przez Zamawiającego.
2. Inwestor zobowiązuje się do zapłaty faktury końcowej w terminie 14 dni od dnia jej przyjęcia wraz
z dokumentami rozliczeniowymi. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, płatne będzie przelewem na konto bankowe
Wykonawcy wskazane w fakturze.
4. Wykonawca nie może dokonywać przelewu wierzytelności z tytułu wykonanych robót bez zgody
Inwestora.
§9
1. Wykonawca zgłosi Inwestorowi przedmiot umowy do odbioru w dniu zakończenia robót na piśmie.
2. Wykonawca przedłoży Inwestorowi najpóźniej w dniu zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru
komplet dokumentów wymaganych przepisami branżowymi (m.in. inwentaryzację geodezyjną),
komplet dokumentów stanowiących podstawę do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania wyrobów zastosowanych w przedmiocie umowy.
4. Inwestor przystąpi do odbioru przedmiotu umowy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od
daty zgłoszenia na piśmie.
5. Inwestor może odmówić przystąpienia do odbioru, jeżeli stwierdzi, że Wykonawca nie zakończył
robót i przedmiot zamówienia nie został należycie przygotowany do odbioru lub przedstawione
dokumenty, o których mowa w ust. 3 są niekompletne.
6. Wady stwierdzone przy odbiorze przedmiotu umowy muszą być usunięte przez Wykonawcę na jego
koszt w terminie wyznaczonym przez Inwestora.
§ 10
Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:
1. Wykonawca zapłaci Inwestorowi kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 3 § 2 umowy, w
wysokości 0,3 % ogólnej wartości brutto o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczony
od upływu umownego terminu wykonania,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie kontroli zgodnie z § 7 ust. 4 i 5 oraz w okresie
rękojmi za wady w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 3 ust. 1,
za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy przez Inwestora wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w ust.1 § 3 umowy.
2. Inwestora zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Inwestorowi przysługuje prawo potrącenia należności z tytułu kar umownych z należności
Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy.
§ 11
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie - 3 lat od
daty odbioru przedmiotu umowy bez wad i usterek, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu
Cywilnego.
§ 12
1. Inwestor jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu umowy w
ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia na własny
koszt, w terminie wyznaczonym przez Inwestora.
2. Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru przedmiotu umowy nie nadają się do usunięcia, a nie
uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor ma prawo do
odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia umownego.
3. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może żądać wykonania go po raz drugi na koszt Wykonawcy.
§ 13
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zawartej
umowy, przedmiotu zamówienia, innych informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem
przedmiotu zamówienia.
§ 14
1.Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w tytule XV kodeksu cywilnego,
Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
a) zostanie złożony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy lub rozwiązanie firmy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni od dnia przekazania
terenu pod roboty i nie rozpoczyna ich pomimo wezwania Inwestora,
d) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 14 dni i nie
rozpoczyna ich pomimo wezwania Inwestora,
e) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem robót ponad 14 dni w stosunku do terminów określonych w
ust. 1 i 2 § 2 umowy, z przyczyn niezależnych od Inwestora,
f) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową.
2.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia w terminie 30
dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
§ 15
Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w
formie aneksu pod rygorem nieważności.
§ 16
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy rzeczowo oraz
właściwy miejscowo dla siedziby Inwestora.
§ 17
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy: kodeksu cywilnego,
prawa budowlanego i inne obowiązujące w przedmiocie umowy.
§ 18
Umowę niniejszą sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla
Inwestor i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
INWESTOR
WYKONAWCA