UMOWA - wzór/ 2011 zawarta w dniu …………. 2011r. w Lublinie pomiędzy: Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, reprezentowanym przez: 1. ....................................... 2. ....................................... zwanym w treści umowy Zamawiającym, a: ……………………… z siedzibą w ……………………… przy ul. ………….…… wpisanym do ……………………….. pod nr. ……………………. zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1 ………………………….. §1 Podstawa umowy Umowa niniejsza została zawarta w rezultacie przeprowadzenia postępowania o dokonanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (oznaczenie sprawy PN/0311/NF) na podstawie art. 10 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 nr 223 poz. 1655 – z późn. zmianami). §2 Przedmiot umowy, termin dostawy i cena 1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność: ………………………………………………… zwanej dalej „Przedmiotem Umowy” oraz wydać zgodnie z ofertą nr ………… z dnia ……………….2011 r. w terminie do ……………… od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku gdy w zakresie dostawy występuje sprzęt określony w Załączniku nr 8 do ustawy o Podatku od towarów i usług to jego dostawa nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówienia potwierdzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 2. Przedmiot Umowy określony w ust.1 dostarczony zostanie transportem Wykonawcy na jego koszt na adres: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej, Wydział Chemii, , Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin. 3. Wykonawca ubezpieczy Przedmiot Umowy do momentu przyjęcia go przez Zamawiającego. str. 1 4. Do dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca dołączy gwarancję i instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim. 5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę brutto za Przedmiot Umowy w kwocie: Część 1: ....................................... (słownie: …….........................................) Część 2: ........................................ (słownie: .................................................) Część 3: ....................................... (słownie: …….........................................) Część 4: ........................................ (słownie: .................................................) Część 5: ....................................... (słownie: …….........................................) 6. Cena zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy oraz opusty, rabaty, koszty transportu do bezpośredniego użytkownika, opakowania, ubezpieczenia towaru na czas transportu, koszty odprawy celnej w ramach importu bezpośredniego, instalacji i pierwszego uruchomienia, szkolenia i instrukcji obsługi. 7. UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. nr 54, poz. 535 z dnia 5 kwietnia 2004 r.). §3 Gwarancja i serwis Warunki gwarancji zgodnie z ofertą nr .......................….…. z dnia ……………….2011r. Gwarancja na Część 1 - ….. miesięcy; Część 2 - ….. miesięcy; Część 3 - …… miesięcy; Część 4 - ……. Miesięcy; Część 5 - ……. Miesięcy. §4 Odbiór towaru 1. Ilościowego i technicznego odbioru towaru dokona upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 2. Odbiór towaru zostanie potwierdzony protokołem, podpisanym przez przedstawicieli każdej ze stron. 3. Osoby odpowiedzialne za odbiór sprzętu oraz podpisywanie protokołów odbioru oraz protokołów uruchomienia: …………………………………………………………………. §5 Postanowienia finansowe i handlowe 1. Podstawę do zapłaty ceny za Przedmiot Umowy będzie stanowiła faktura wystawiona na podstawie protokołu odbioru potwierdzającego zgodność dostawy z wymaganiami określonymi niniejszą umową. str. 2 2. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminu płatności. 3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP: 712-010-36-92 4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP: …………………………………………… §6 Kary umowne 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar umownych: 1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% ceny całkowitej brutto za Przedmiot Umowy za każdy dzień zwłoki w jego dostawie lub zwłoki w usunięciu wad, lecz nie więcej niż 10% ceny całkowitej brutto za Przedmiot Umowy. 1.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny całkowitej brutto za Przedmiot Umowy z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. §7 Odstąpienie od umowy 1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. §6 ust. 1 pkt 1.2 stosuje się odpowiednio. 2. Odstąpienie od wykonania Umowy wymaga formy pisemnej i winno być dokonane w terminie 30 dni od powzięcia informacji o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia. 3. Zamawiający może odstąpić od umowy również w następujących przypadkach: 1) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub przerwał ich wykonanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w okresie dłuższym niż 7 dni; 2) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 3) w razie nieotrzymania przez Zamawiającego środków budżetowych od właściwego dysponenta, koniecznych do realizacji niniejszej Umowy. 4. W razie odstąpienia od Umowy, na zasadach określonych w ust. 3 pkt 1, Zamawiający ma str. 3 prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości określonej w §6 ust. 1 pkt 1.2, co nie wyklucza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy szkoda przekroczy wartość ustalonej kary. 5. W przypadkach opisanych w ust. 3 pkt 2 i pkt 3, przepis §6 ust. 1 pkt. 1.2 nie ma zastosowania. §8 Postanowienia końcowe 1. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy innemu Wykonawcy. 3. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień określonych w ust. 1 i 2 Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach określonych w §7. Przepis §6 ust. 1 pkt 1.2 stosuje się odpowiednio. 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej - w formie aneksu - pod rygorem ich nieważności. 5. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 6. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo Sąd w Lublinie. 7. Wykonawca deklaruje gotowość do poddania się w każdej chwili audytowi ze strony UMCS oraz kontrolom przez uprawnione podmioty krajowe i europejskie. 8. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY str. 4