Załącznik nr 4 do SIWZ - Przychodnia miejska w Józefowie.

P.M.341( 26)2015
PROJEKT U M O W Y
zawarta w dniu __________w Józefowie pomiędzy :
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420),
przy ul. Skłodowskiej 5/7, NIP: 532-16-43-282, REGON: 010045302-00020, wpisanym do rejestru
podmiotów leczniczych, prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr: 000000007161,
wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy, pod nr: 0000176625, tel./faks (022) 7895230 w. 15, tel./faks
(022) 7895230 w. 15, adres strony internetowej www.spzozjozefow.pl. reprezentowanym przez
Dyrektora mgr Marię Kurcz, zwanego dalej: „Zamawiającym”
a
_______________, NIP: _____, REGON: ______ wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ________ _____ Wydział Gospodarczy
KRS, pod nr: ______, reprezentowaną przez _______, zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie: „Stronami”, a pojedynczo: ”Stroną”,
Zgodnie z wynikiem postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień
publicznych na sprzedaż i dostawę na rzecz SP ZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie materiałów
stomatologicznych nr P.M ____/2015, Strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego materiałów
stomatologicznych, w ilości szacunkowej określonej w formularzu asortymentowo - cenowym, w
terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2016 roku.
2. Materiały stomatologiczne dostarczane będą w opakowaniach pojedynczych lub zbiorczych.
§2
ZOBOWIĄZANIA STRON
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały stomatologiczne na warunkach określonych Umową,
2. Wykonawca oświadcza, że skład materiałów stomatologicznych i ich opakowania będzie zgodny z
obowiązującymi przepisami.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane materiały stomatologiczne zostały dopuszczone do obrotu na
terytorium RP, posiadają wymagane prawem dokumenty, stwierdzające o dopuszczeniu do stosowania
w zakładach opieki zdrowotnej, co niniejszym potwierdza załączonymi do Umowy dokumentami
§3
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony ustalą, że szacunkowa łączna wartość umowy, odpowiadająca kosztom sprzedaży i dostawy
materiałów
stomatologicznych
wyniesie
________
brutto
złotych,
słownie:
______________________________.
2. Na łączną wartość umowy, o której mowa w ust. 1 składają się, w szczególności:
a. wartość materiałów stomatologicznych;
b. koszty transportu materiałów stomatologicznych, do momentu ich dostawy do siedziby Zamawiającego;
c. koszt ubezpieczenia materiałów stomatologicznych;
d. wszelkie koszty opłat pośrednich (w szczególności: opłaty lotniskowe, koszty do odprawy, należności i
opłaty celne, koszty załadunku i rozładunku materiałów stomatologicznych, w siedzibie
Zamawiającego);
e. podatek VAT (stawka %).
§4
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Płatność będzie realizowana w złotych polskich, za każdą należycie zrealizowaną dostawę po
doręczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT i oryginału Protokołu ZdawczoOdbiorczego (wzór Protokołu stanowi Załącznik nr 1 do Umowy) potwierdzającego wykonanie dostawy
materiałów stomatologicznych, w terminie do 30 dni od daty doręczenia, na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany każdorazowo w fakturze VAT.
2. Za termin zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia w banku Zamawiającego dyspozycji zapłaty.
3. Cena jednostkowa netto materiałów stomatologicznych nie ulegnie zmianie przez cały czas trwania
umowy.
§5
DOSTAWA
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy poprzez dostawę materiałów stomatologicznych
do siedziby Zamawiającego, tj.: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia
Miejska w Józefowie (05-420) przy ul. M.C. Skłodowskiej 5/7, przy czym terminy dostaw będą
realizowane sukcesywnie po określeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego.
2. Wielkości i terminy poszczególnych dostaw będą zgłaszane Wykonawcy przez Zamawiającego
każdorazowo w formie pisemnego zamówienia.
3. Wykonawca winien zrealizować dostawę w ciągu 3 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia przez
Zamawiającego.
4. Pełna realizacja dostaw przedmiotu zamówienia nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016 roku.
5. Wykonawca zobowiązuje się przekazać materiały stomatologiczne do siedziby Zamawiającego na
podstawie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, którego oryginał załącza do faktury. Osobą
odpowiedzialną za odbiór przedmiotu zamówienia po stronie Zamawiającego jest
_____________________.
6. Za termin realizacji dostawy, rozumie się datę podpisania Protokołu Zdawczo - Odbiorczego o dostawie
materiałów stomatologicznych przez Strony.
7. Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym szczegółowe terminy dostaw materiałów
stomatologicznych z uwzględnieniem ust. 1 oraz terminu określonego w ust. 2.
8. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy materiałów stomatologicznych do Zamawiającego, w sposób
zgodny z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach.
9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego wraz z każdą partią materiałów
stomatologicznych:
a) kopię faktury, odrębnie dla każdej dostawy,
b) kopię aktualnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie RP.
§6
GWARANCJA
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i zapewnia, że materiały stomatologiczne są dobrej
jakości, zapakowane w sposób gwarantujący ich sterylność i nienaruszalność fizyczną. W razie
wystąpienia wady Wykonawca zapewnia, że w okresie gwarancji produkt zostanie na koszt Wykonawcy
wymieniony na wolny od wad w terminie do _____ dni od daty zawiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiającego o wadach.
2. Zamawiający zastrzega, że na każdym opakowaniu materiałów stomatologicznych musi być podana
przez Wykonawcę data ich końca okresu ważności
3. Okres ważności materiałów stomatologicznych oznaczony datą końcową, o której mowa w ust. 2 nie
może być krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.
4. Okres gwarancji, o której mowa w ust. 1, jest równy okresowi ważności materiałów stomatologicznych,
zgodnie z ust. 3.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne
materiałów stomatologicznych, zmniejszające ich wartość lub użyteczność albo wynikające z
nienależycie wykonanej dostawy.
6. Wykonawca oświadcza, że materiały stomatologiczne są wolne od wad prawnych.
7. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich
związanych z materiałami stomatologicznymi, odpowiedzialność i wszelkie koszty z tego tytułu ponosić
będzie Wykonawca.
§7
KARY UMOWNE
1. Strony ustalają, że w przypadku, opóźnienia dostarczenia materiałów stomatologicznych do siedziby
Zamawiającego ponad termin określony w § 5 ust. 1 i 2, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego
karę umowną w wysokości 0,1 % od wartości niewykonanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, o których mowa w ust. 1, przewyższa ustanowioną karę
umowną, Zamawiający ma prawo żądać dodatkowo odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli
Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5 ust. 1 i
2, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy w ilości
i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy.
5. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się wielkość przedmiotu umowy o wielkość tego
zakupu.
6. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu
różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną dostawy.
7. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.
Powyższe nie wyklucza obowiązku zapłaty kar umownych na podstawie §7. W przypadku częściowego
wykonania umowy przed złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu, Wykonawca
zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w §3
ust.1, liczonej od wartości niewykonanej umowy. W wyjątkowych przypadkach, na umotywowany
wniosek Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od naliczania kary umownej.
8. W przypadku zwłoki w regulowaniu przez Zamawiającego płatności, w terminach określonych w § 4
ust. 1, Wykonawcy przysługuje prawo żądania odsetek ustawowych od kwoty niezapłaconej wartości
faktury.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie zobowiązań płatniczych Zamawiającego z tytułu
niniejszej umowy bez jego uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie, ani ustanawiać na nich zastawów bez
zgody Zamawiającego.
2. W przypadku, gdy okoliczności "siły wyższej" uniemożliwią którejkolwiek ze Stron chwilowe
wykonanie zobowiązań umownych, ustalone terminy zobowiązań umownych będą przesunięte o czas
trwania okoliczności "siły wyższej" oraz odpowiednio o czas trwania jej skutków, z uwzględnieniem
poniższych postanowień:
3. Jako „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne
od woli i intencji którejkolwiek ze Stron umowy.
4. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań
umownych w związku z okolicznościami "siły wyższej", zobowiązana jest w terminie 14 dni od daty
zaistnienia ww. okoliczności poinformować drugą Stronę w formie pisemnej o tych okolicznościach.
5. Gdy okoliczności "siły wyższej" uniemożliwiają jednej ze Stron umowy wywiązanie się ze swych
zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 30 dni, druga Strona umowy jest upoważniona do
odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy w okolicznościach „siły wyższej” stopień jej wykonania i końcowe
rozliczenie powinno być uzgodnione i potwierdzone przez obie Strony umowy.
7. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki do umowy.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
10. Wszelkie spory między Stronami, wynikłe w związku lub na podstawie niniejszej umowy i
nierozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
11. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Zamawiający:
/podpis, pieczątka imienna, pieczątka firmowa/
Wykonawca:
/podpis, pieczątka imienna, pieczątka firmowa/
Załącznik nr 1 do projektu Umowy nr ____
PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY
Potwierdzenie przyjęcia dostawy
Zamawiający _________________________________________________________________
niniejszym potwierdza przyjęcie od Wykonawcy w dniu _________dostawy nr ____________.
Wykaz
materiałów Ilość
stomatologicznych
Data ważności
Seria
Załączone dokumenty:
- kopia faktury,
- kopia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie RP,
Do całkowitego wykonania umowy pozostaje dostawa w ilości:
_________________________________________________________________________
Uwagi: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Zamawiający:
/podpis, pieczątka imienna, pieczątka firmowa/
Wykonawca:
/podpis, pieczątka imienna, pieczątka firmowa/