Wzór umowy - MOPR Poznań

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Poznań, dnia ………….
WZÓR UMOWY NR
Zawarta w dniu ……………. roku w Poznaniu pomiędzy:
Miasto Poznań
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Poznaniu
Ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań
NIP:209-00-01-440
reprezentowanym przez
…………………………………………………………
zwanym dalej Kupującym,
a
…………………………………………., zwaną dalej Sprzedającym, reprezentowaną przez:
zwanymi dalej „Stronami” lub „Stroną” niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”.
W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie zapytania
ofertowego , podstawa prawna – art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r,
poz.907 j.t. z pózn.zm.) na zakup i dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
§1
1. Sprzedawca sprzedaje Kupującemu samochód osobowy marki……., model….. – nadwozie
typu …………, rok produkcji……… o dopuszczalnej masie całkowitej do …….. kg,
posiadający fabryczną homologację auta bazowego – bus 8 osobowy oraz homologację
pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub badanie techniczne potwierdzające
przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych (możliwość przewożenia osób
na wózku inwalidzkim).
2. Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać samochód, o którym mowa w ust. 1 określa
Załącznik nr 1 do umowy.
3. Sprzedawca oświadcza, że samochód jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony
prawami na rzecz osób trzecich oraz, że nie toczy się żadne postępowanie, którego
przedmiotem jest ten pojazd ani, że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.
§2
1. Termin realizacji zamówienia do dnia ………………… roku.
2. Sprzedawca dostarczy i wyda Kupującemu samochód, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy w
siedzibie Kupującego.
3. Własność samochodu, korzyści i ciężary związane z samochodem oraz niebezpieczeństwo
przypadkowej uraty lub uszkodzenia samochodu, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy przechodzą
na Kupującego z chwilą wydania samochodu Kupującemu.
4. Sprzedawca ponosi koszty dostarczenia samochodu do siedziby Kupującego.
5. Dokumentem
potwierdzającym
odbiór
samochodu
będzie
Protokół
Zdawczo-Odbiorczy
sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 ,będący integralną częścią umowy.
6. Wydanie dokumentów dotyczących pojazdu t.j. instrukcji obsługi pojazdu, książki serwisowej oraz
wszelkich dokumentów niezbędnych do rejestracji i ubezpieczenia samochodu
nastąpi
równocześnie z odebraniem od Sprzedającego samochodu i podpisaniem Protokołu ZdawczoOdbiorczego.
§3
1. Kupujący tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłaci Sprzedającemu kwotę: ......................zł
brutto(słownie złotych:……………..).
2. Kupujący zapłaci cenę towaru, o której mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od daty otrzymania
faktury.
3. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze.
4. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej
ze Strony Kupującego do jej przyjęcia.
§4
1. Sprzedawca zobowiązuje się wykonać umowę z należytą starannością, zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi przepisami prawa.
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za jakość i terminowość wykonania
umowy oraz za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy przez Sprzedawcę.
§5
1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji jakości samochodu. Dokumenty gwarancyjne
Sprzedawca przekaże Kupującemu w dniu wydania samochodu.
2. Okres gwarancji jakości wynosi:
a) ……… miesiące bez limitu przebiegu (gwarancja mechaniczna),
b) ………lat – (perforacja nadwozia),
c) ………. miesięcy na powlokę lakierniczą.
3. W razie ujawnienia wady w samochodzie w okresie gwarancji Sprzedawca jest obowiązany
usunąć wadę nieodpłatnie w terminie 7 dni od zawiadomienia o wadzie przez Kupującego.
4. Usunięcie wad po terminie określonym w ust. 3 oznacza wykonanie przedmiotu umowy z
opóźnieniem i jest podstawą do naliczania kar umownych.
5. W przypadku dwukrotnego ujawnienia się wady samochodu możliwej do usunięcia, Sprzedawca
jest obowiązany na żądanie Kupującego wymienić samochód na wolny od wad w terminie 30 dni
od zgłoszenia takiego żądania przez Kupującego, przy zachowaniu przez Kupującego prawa do
naliczania kar umownych.
6. W przypadku ujawnienia się wad samochodu niemożliwych do usunięcia uniemożliwiających
użytkowanie,
Kupujący ma prawo żądać wydania przedmiotu umowy wolnego od wad w
terminie wskazanym w ust. 5 , zachowując prawo do naliczania zastrzeżonych kar umownych.
7. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości Kupującemu przysługuje uprawnienie
z tytułu rękojmi za wady fizyczne samochodu.
§6
1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
a) za opóźnienie w dostawie samochodu – w wysokości 0,5 % wartości samochodu za
każdy dzień opóźnienia, ponad termin określony zgodnie z § 2 ust. 1 umowy,
b) za opóźnienie w usunięciu wad samochodu - w wysokości 0,5 % wartości samochodu
za każdy dzień opóźnienia, ponad termin określony zgodnie z § 5 ust. 3 umowy,
c) za opóźnienie w dostarczeniu samochodu wolnego od wad zamiast wadliwego
samochodu - w wysokości 0,5 % wartości samochodu za każdy dzień opóźnienia,
ponad termin określony zgodnie z § 5 ust. 5 i 6 umowy,
d) za odstąpienie od Umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie
Sprzedawcy – w wysokości 15 % wartości samochodu, określonej zgodnie z § 3 ust. 1
umowy.
2. Kupujący może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych według Kodeksu Cywilnego
w części przekraczającej zastrzeżone kary umowne.
§7
Strony przyjmują do wiadomości, iż wszelkie sprawy objęte umowa stanowią tajemnicę handlową i nie
mogą być w jakikolwiek sposób udostępniane nie uprawnionym osobom trzecim.
§8
1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do
dostarczenia samochodu, w przypadku, gdy Sprzedawca nie dostarczy samochodu, w terminie
określonym zgodnie z § 2 ust. 1 umowy.
2. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy po wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
dłuższego niż 21 dni do usunięcia wad samochodu lub do dostarczenia samochodu wolnego od
wad zamiast wadliwego samochodu,, gdy Sprzedawca nie usunie wad lub nie dostarczy
samochodu wolnego od wad zamiast wadliwego samochodu w terminie określonym zgodnie z § 5
ust. 3 i 5 .
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Kupujący może
odstąpić od Umowy zawiadamiając o tym Sprzedawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
§9
1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Kupującego
jest…………………….
2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Sprzedającego
jest…………………….
§ 10
Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:
Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – protokół zdawczo-odbiorczy
§ 11
Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Strony polubownie.
2. W przypadku braku porozumienia właściwym miejscowo będzie sąd siedziby Kupującego.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
SPRZEDAWCA
KUPUJĄCY